温泉律师:13699118490
Previous Next

业主起诉开发商要求赔偿如果他同意改变合同他

时间:2021-08-30

首先,如果合同同意变更,业主起诉开发商要求赔偿。业主是否也可以要求赔偿?

业主起诉开发商要求赔偿?

沈先生从沈阳的一家房地产开发公司买了一套60多平方米的房子。双方在销售合同中明确表示,开发商将在2012年10月30日前交付房屋。如果房子逾期,开发商需要每天赔偿已付款额的3/10000。如果退房,开发商需要支付10%的赔偿。

事后,沈先生将47万多元的房价交给开发商。沈先生直到2013年11月1日才入住。沈先生说,在此期间,他多次去售楼处,开发商都没有为他办理入住手续。因为他的房子迟交一年后就没有房子住了,所以他不得不在外面租了一栋房子,租金是12000元。根据合同,开发商已经违约,开发商需要承担赔偿责任。

2014年3月27日,沈先生向沈河区人民法院起诉开发商,要求开发商赔偿合同约定的违约金5万多元,租金1.2万元。

合同同意变更后,是否可以提出索赔?

经审理,查明沈先生确实于2013年5月1日签字同意延期正式入住。沈河区人民法院认为,销售合同是双方真实意思的表达,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。双方应根据合同履行相应的义务。

根据相关规定,双方协商一致后,可以变更合同内容。本合同履行过程中,双方就该商品房交付时间达成一致,并形成书面记录,签字确认,确定了协商结果。根据附注内容,该商品房交付时间可确定为2013年5月1日。

沈先生应要求开发商在当天或之后交付房屋并办理入住手续。根据沈先生在庭审中的陈述,2013年5月1日当天或之后,他多次去售楼处现场调查,开发商并未办理任何入住相关手续,但他并未提供证据,开发商予以否认,并提供了相关证据供其他业主办理入住手续。因此,申先生提供的证据不足以证明开发商对延迟交付负有责任。因此,要求开发商支付逾期交付违约金缺乏依据。***近,法院依法驳回了沈先生的诉讼。

2。如何解决购房过程中出现的纠纷

这些纠纷可以通过协商、调解、仲裁、行政和诉讼来解决。

(1)协商解决。

(2)调解。调解是指购房纠纷的买卖双方在无法通过双方协商解决纠纷时,根据一方的申请,在房产管理部门、消费者协会或其他组织部门的主持下,通过说服教育达成和解协议,促使双方及时按照商品房销售的法规和政策达成和解协议的一种方式。

(3)仲裁。仲裁,也称仲裁,是指在争议发生之前或之后,买卖双方达成的协议,以及根据国家法律、法规和地方行政规章,将争议自愿提交仲裁机构作出对各方都有约束力的裁决。仲裁不受行政机关、社会团体和个人的干涉。仲裁委员会与行政机关之间没有隶属关系。仲裁裁决一经作出,即具有法律效力,仲裁裁决为终局裁决,双方均不得上诉。如果争议要通过仲裁解决,买方和开发商必须达成仲裁协议,并自愿将争议提交仲裁。如果双方中的一方不愿意将争议提交仲裁,则争议不能通过这种方法解决。

(4)行政决议。采购纠纷的行政解决是指具体的行政行为

(5)诉讼和解。购房纠纷诉讼解决是人民法院在纠纷当事人和其他诉讼参与人的参与下解决购房纠纷的一种方式。购房纠纷有两种诉讼方式:民事诉讼和行政诉讼。民事诉讼当事人是购买纠纷中平等的民事主体,即公民、法人或非法人组织。购房纠纷的民事诉讼由人民法院民事审判庭(部分地方人民法院有专门的房地产审判庭)按《行政复议法》的规定进行审理。

以上知识是边肖对“如果开发商同意变更合同后索赔,业主是否可以索赔”问题的回答。购买争议协商解决后,业主可以要求赔偿,主要取决于是否按照协商达成的协议进行开发。欢迎需要法律帮助的读者提出法律建议。

在线咨询

在线律师

 
北京房产律师
Powered by RRZCMS